Постановление от 25.05.2007 г № 321
Об утверждении примерных форм контракта
1.2.Объем и содержание работ (услуг) определяется технической документацией и сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3.Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), на выполнение (оказание) которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ (услуг), не предусмотренном контрактом, но связанном с работами (услугами), предусмотренными контрактом <**>.
II.Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов
2.1.Стоимость работ (услуг) по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок) от " __ " _______ 200_ г. и составляет _________ рублей, в т.ч. НДС (НДС не облагается).
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктами 1.3, 2.5 настоящего контракта.
2.3.Оплата осуществляется в соответствии с условиями конкурсной, аукционной документации, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от " __ " __________ 200_ г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (Исполнителя) ____________________________________________________
2.4.При установлении требования об обеспечении исполнения контракта Подрядчик (Исполнитель) обязан заключить договор страхования ответственности по контракту, представить банковскую гарантию, передать в залог денежные средства в размере обеспечения исполнения контракта, что составляет_____________ рублей, в течение пяти рабочих дней с момента признания его победителем в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколом аукциона). Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком (Исполнителем) самостоятельно.
2.5.Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) вправе изменить не более чем на десять процентов стоимость работ (услуг), установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально объему дополнительных работ (услуг) или объему части работ (услуг), определенному пунктом 1.3 настоящего контракта <***>.
III.Сроки выполнения работ (оказания услуг)
3.1.Сроки выполнения работ (оказания услуг) по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколом аукциона, протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок):
- дата начала выполнения работ (оказания услуг) _______ 200_ г.;
- дата завершения работ (окончания оказания услуг) _____ 200_ г.
IV.Обязанности сторон
4.1.Подрядчик (Исполнитель) обязан:
- обеспечить выполнение работ (оказание услуг) надлежащего качества с соблюдением требований норм и правил в сроки, предусмотренные разделом III настоящего контракта;
- в случае, предусмотренном пунктом 2.4 контракта, заключить за счет собственных средств договор страхования ответственности по контракту, банковскую гарантию, передать в залог денежные средства по настоящему контракту и направить Заказчику копию договора в трехдневный срок с момента подписания;
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды (зеленых насаждений) во время проведения работ (оказания услуг);
- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ (оказания услуг);
- производить работы (оказывать услуги) собственными силами (привлечение субподрядчиков, субисполнителей возможно только с согласия Заказчика);
- безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах (оказанных услугах) по требованию Заказчика в течение ______ дней;
- сдать Заказчику выполненные работы (оказанные услуги) по акту выполненных работ (услуг) в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего контракта;
- в случае досрочного выполнения работ (оказания услуг) по соглашению с Заказчиком сдать объект Заказчику;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколом аукциона), который составляет ____________, устранить выявленные недостатки;
- представить Заказчику отчет об израсходованных материалах при выполнении работ (оказании услуг) и его обоснование. В случае остатка материалов возвратить их Заказчику либо с согласия Заказчика уменьшить цену работ на сумму стоимости неиспользованных материалов, оставшихся у Подрядчика (Исполнителя) <****>.
4.2.Заказчик обязан:
- передать Подрядчику (Исполнителю) в случае необходимости объект для выполнения работ (оказания услуг) по акту после подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от Подрядчика (Исполнителя) выполненные работы (оказанные услуги) и произвести их оплату в установленные сроки.
V.Приемка работ
5.1.По завершении выполнения работ (оказания услуг) Подрядчик (Исполнитель) представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) с приложением к нему необходимых документов.
5.2.В случае несоответствия объема работ после их выполнения, а также невозможности или нецелесообразности продолжения оказания услуг Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение ____ дней либо произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить выполнение работ (оказание услуг).
VI.Ответственность сторон
6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2.В случае обнаружения недостатков в выполненных работах (оказанных услугах) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Исполнителя):
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2 контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
6.3.За нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) Подрядчик (Исполнитель) уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства (но не более основной суммы контракта).
6.4.За нарушение сроков оплаты выполненных работ (оказанных услуг) Подрядчик (Исполнитель) вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5.Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII.Непреодолимая сила
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.
7.3.Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
VIII.Разрешение споров
8.1.В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2.Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3.Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.
IX.Порядок расторжения контракта
9.1.Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2.Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
9.3.Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.
9.4.Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при нарушении Подрядчиком (Исполнителем) срока выполнения работ (оказания услуг) более чем на ___ дней;
- при снижении качества работ (услуг), предусмотренных в техническом задании, в результате нарушения Подрядчиком (Исполнителем) условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ (услуг).
9.5.При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:
- принять работы (услуги), фактически выполненные (оказанные) Подрядчиком (Исполнителем) с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика (Исполнителя) акта приемки выполненных работ (услуг), справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затратах по установленной форме подписать их или дать мотивированный отказ;
- в течение __ дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком (Исполнителем) работы (услуги).
X.Срок действия контракта
10.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря ____ года.
10.2.Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI.Особые условия
11.1.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2.В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
11.3.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика (Исполнителя), за исключением случаев, если новый Подрядчик (Исполнитель) является правопреемником Подрядчика (Исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.4.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик: Подрядчик (Исполнитель): Юридический Юридический адрес: ____________________ адрес:_____________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Банковские Банковские реквизиты _________________ реквизиты _________________ ___________________________ ___________________________ Телефон ___________________ Телефон ___________________ Факс ______________________ Факс ______________________ ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ)
<**> Данное условие включается в обязательном порядке в контракт в случае, если это предусмотрено Заказчиком в конкурсной документации.
<***> Данное условие включается в обязательном порядке в контракт в случае, если возможность изменения объема работ (услуг) предусмотрена Заказчиком в конкурсной документации.
<****> Данное условие включается в контракт в случае выполнения работ (оказания услуг) с использованием материалов Заказчика.